关于玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）的变更公告
| 所在地区： | 浙江-杭州-拱墅区 | 发布日期： | 2024年7月12日 |
-
倒计时开始
项目信息开标倒计时2024/7/26 9:30:00天 小时 分钟
项目信息 项目登记信息项目信息 项目名称 玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包） 项目法人 玉环市医疗中心建设工程指挥部 项目批准单位 玉环市发展和改革局 项目地址 玉环市漩门三期 NXS011 地块，规划东海大道与漩门大道交叉口西南侧 项目批准文号 玉发改审[2024]29号
项目登记信息 标段信息（可多标段）招标项目信息 招标项目名称 玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包） 招标项目编号 A3310211100000723001 招标项目类型 房屋建筑 招标组织形式 委托招标 招标方式 公开招标 评审方式 资格后审 招标估算金额 1222416586 元 招标人 玉环市医疗中心建设工程指挥部 联系人 叶先生 手机号码 18967659961 招标代理机构 华诚工程咨询集团有限公司 联系人 金先生 手机号码 15869174348 监督部门 玉环市住房和城乡建设局 招标内容与范围 本次为施工总承包招标。 1、招标范围为招标人提供的施工图纸（详见第六章）所包含的基坑支护、桩基、土方、土建（含直线加速器土建）、给排水、电气、消防、暖通、电梯（直梯和扶梯）、抗震支架、人防及智能化工程混凝土结构套管预埋等工程及感染楼的给排水、电气、暖通等工程，具体范围详见施工图纸、工程量清单及编制说明内容。 2、其他专业工程（包括幕墙、外立面门窗工程、室内精装、智能化、室外工程及配套、医疗专项配套（工程类）等，具体详见合同附件）由招标人通过公开招标选定专业分包单位，纳入总承包管理，其总承包服务费的取费基数为签约合同价。 3、由招标人单独组织招标的设备（不含医疗设备，包括远置水冷柴发机组、厨房设备等，具体详见合同附件），纳入总承包管理的，其总承包服务费的取费基数为签约合同价的20%。 4、由招标人提供的材料、设备，中标人负责安装，计取采保费，取费基数为签约合同价，具体详见合同附件。 5、由招标人自行负责的医疗设备（比如CT等）等其他内容，不计取总承包管理费。
项目信息标段信息 标段名称 玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包） 标段编号 A3310211100000723001001 所在行政区域 浙江省/台州市/玉环市 标段招标方式 公开招标 合同估算价 1222416586 元 标段内容 本项目总用地面积192336.8平方米，总建筑面积281664.3平方米，其中地上建筑面积215987.1平方米，地下建筑面积65677.2平方米。主要建设医疗综合楼、南病房楼、北病房楼、科研综合楼、停车楼以及其他配套用房等，同时建设道路及硬质铺设、绿化、消防环保等配套工程，具体详见招标人提供的施工图及工程量清单。 -
玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）招标文件预公示
各投标单位及专家提出修改意见和建议的，请于2024年7月1日17时前将书面材料密封后送（或邮寄）至华诚工程咨询集团有限公司，同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱1695676348@qq.com。联系电话：15869174348，联系人：金先生。招标人对逾期送达的的意见、建议书恕不接受。
附件下载：1 招标文件预公示：玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）招标文件预公示.pdf招标文件：玉环市医疗中心建设项目(一期）（施工总承包）预公示稿.doc -
倒计时开始
开标倒计时2024/7/26 9:30:00天 小时 分钟
关于玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）的招标公告
??
关于玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）的招标公告
（招标编号：A3310211100000723001）
招标项目所在地区：浙江省/台州市/玉环市
一、招标条件本招标项目玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）（A3310211100000723001）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为市财政补助及专项债等多种形式筹集，招标人为玉环市医疗中心建设工程指挥部。本项目已具备招标条件，现进行公开招标 。
二、项目概况和招标范围项目规模：本项目总用地面积192336.8平方米，总建筑面积281664.3平方米，其中地上建筑面积215987.1平方米，地下建筑面积65677.2平方米。主要建设医疗综合楼、南病房楼、北病房楼、科研综合楼、停车楼以及其他配套用房等，同时建设道路及硬质铺设、绿化、消防环保等配套工程，具体详见招标人提供的施工图及工程量清单。
招标内容与范围：
本次为施工总承包招标。
1、招标范围为招标人提供的施工图纸（详见第六章）所包含的基坑支护、桩基、土方、土建（含直线加速器土建）、给排水、电气、消防、暖通、电梯（直梯和扶梯）、抗震支架、人防及智能化工程混凝土结构套管预埋等工程及感染楼的给排水、电气、暖通等工程，具体范围详见施工图纸、工程量清单及编制说明内容。
2、其他专业工程（包括幕墙、外立面门窗工程、室内精装、智能化、室外工程及配套、医疗专项配套（工程类）等，具体详见合同附件）由招标人通过公开招标选定专业分包单位，纳入总承包管理，其总承包服务费的取费基数为签约合同价。
3、由招标人单独组织招标的设备（不含医疗设备，包括远置水冷柴发机组、厨房设备等，具体详见合同附件），纳入总承包管理的，其总承包服务费的取费基数为签约合同价的20%。
4、由招标人提供的材料、设备，中标人负责安装，计取采保费，取费基数为签约合同价，具体详见合同附件。
5、由招标人自行负责的医疗设备（比如CT等）等其他内容，不计取总承包管理费。
三、投标人资格要求【001】玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包） ：
投标人资质条件： 具备建筑工程施工总承包一级及以上 （对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态） 项目负责人资格要求：建筑工程专业注册建造师一级（临时建造师证书无效） 投标人业绩要求：自2014年1月1日（以竣工验收时间为准）以来，完成过单项合同总建筑面积14万平方米及以上的公共建筑类工程的施工业绩。 其他要求：详见投标人须知正文
本次项目 不允许 联合体投标。
四、招标文件的获取获取时间：2024年07月06日 09时30分00秒---2024年07月26日 09时30分00秒
获取方法：投标人在投标之前，须注册成为我市电子招投标交易正式会员，取得交易密钥，并“公共资源电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等，方可参加投标。（投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载）投标人未按本公告规定下载招标文件的，开标时，其投标文件，招标人将不予接收。
五、投标文件的递交递交截止时间： 2024年07月26日 09时30分00秒
递交方法：（1）网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“玉环市公共资源电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。
递交地址：玉环市公共资源交易中心 不见面开标室2（玉环市玉城街道长治路1号）。
本项目投标保证金缴纳截止时间为： 2024年07月26日 09时30分00秒；请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、开标时间及地点开标时间：2024年07月26日 09时30分00秒
开标方式：不见面开标
七、其他公告内容 八、监督部门本招标项目的监督部门为：玉环市住房和城乡建设局
监督部门联系电话：87238517
九、联系方式招 标 人：玉环市医疗中心建设工程指挥部
地 址：玉环市玉城街道珠城东路28号
联 系 人：叶先生
电 话：0576-87210031
招标代理机构：华诚工程咨询集团有限公司
地 址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼
联 系 人：金先生
电 话：15869174348
招标代理机构：华诚工程咨询集团有限公司（盖章）
招 标 人：玉环市医疗中心建设工程指挥部（盖章）
监 督 部 门：玉环市住房和城乡建设局（盖章）
附件下载：1 图纸：图纸.zip招标文件：zb.pdf工程量清单：玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）.pdf招标公告附件：玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）项目招标公告.pdf -
关于玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）的变更公告
关于玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）的澄清与修改 （招标编号：A3310211100000723001） 一、更正内容：1.原招标文件前附表3.1“投标工具4.0 版本”修改为：“投标工具4.0.1.8 版本”。
2.原招标文件总则“3.6 投标文件的编制投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。”修改为：
“3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。
3.6.2 投标文件应按招标文件格式及招投标系统－投标工具打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。由招投标系统-投标工具生成的投标文件不得改动。对造价人员不作签章和盖章要求。
3.6.3投标文件份数：投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用投标工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个是已加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为未加密投标文件。”
3.原招标文件总则序号“7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4”对应修改为：“7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4”。
4.原招标文件评标办法前附表内容
条款号
评审因素
评审标准
2.1.1
形式评审标准
投标文件组成
符合第二章“投标人须知”第3.1项规定
投标文件格式
符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
投标文件签字盖章
符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定
投标文件份数
符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定
投标文件装订
符合第二章“投标人须知”第3.6.5项规定
报价唯一
只能有一个有效报价
项目信息
投标编制工具中的项目信息（唱标）与投
标函填写的信息一致
企业资质动态核查
投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的
2.1.2
资格评审标准
投标人资格
符合第二章“投标人须知”第1.4款规定
2.1.3
响应性评审标准
工期
符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
工程质量
符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
投标报价
符合第五章“工程量清单”第2.4款规定
2.1.4
串通投标评审标准
存在本章3.1.2项规定情形之一的
3.2
详细评审标准
评审和评分
详见“评标办法附件”
修改为：
条款号
评审因素
评审标准
2.1.1
形式评审标准
投标文件组成
符合第二章“投标人须知”第3.1项规定
投标文件格式
符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
投标文件签字盖章
符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定
投标文件份数
符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定
报价唯一
只能有一个有效报价
项目信息
投标编制工具中的项目信息（唱标）与投
标函填写的信息一致
企业资质动态核查
投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的，作无效标处理。
2.1.2
资格评审标准
投标人资格
符合第二章“投标人须知”第1.4款规定
2.1.3
响应性评审标准
工期
符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
工程质量
符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
投标报价
符合第五章“工程量清单”第2.3款规定
2.1.4
串通投标评审标准
存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的
3.2
详细评审标准
评审和评分
详见“评标办法附件”
5.原招标文件合同条款16.2.2（5）“承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期30以上时，可解除施工合同。”修改为“承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期延误超过180天，承包人又无明显改进措施的，发包人有权单方面终止本承包合同并要求承包人无条件退场，发包人扣除承包人全部履约保证金，并由承包人承担由此产生的一切损失。”
6.原招标文件的投标文件格式五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表内容
序号
自查内容
招标文件条款号
投标要求
自查情况
1
投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
1.4.1（2）
是
2
投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：
（1）无在建；
（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（格式详见投标文件格式十一））；
（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工（交工）报告并由工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（格式详见投标文件格式十二））。
（5）工程已竣工，而在管理部门网站上仍载明为项目负责人岗位在岗的（须提供竣工（交工）验收记录、原工程所在地建设（建筑业）行政主管部门）（工程已竣工验收）证明）。
属上述（2）、（3）、（4）、（5）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）。
1.4.1（3）
应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
属情形
3
项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）
1.4.1(3)2)
否
4
投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格
1.4.2（10）
否
5
投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
1.4.2（12）
否
6
投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定
1.4.2（13）
是
修改为：
二、监督部门序号
自查内容
招标文件条款号
投标要求
自查情况
1
投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
1.4.1（2）
是
2
投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：
（1）无在建；
（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（格式详见投标文件格式十））；
（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工（交工）报告并由工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（格式详见投标文件格式十一））。
属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）。
1.4.1（3）
应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
属情形
3
项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）
1.4.2
否
4
投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格
1.4.3（10）
否
5
投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
1.4.3（12）
否
6
投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定
1.4.3（13）
是
本招标项目的监督部门为：玉环市住房和城乡建设局
监督部门联系电话 0576-87238517
三、联系方式招 标 人：玉环市医疗中心建设工程指挥部
地 址：玉环市玉城街道珠城东路28号
联 系 人：叶先生
电 话：0576-87210031
招标代理机构：华诚工程咨询集团有限公司
地 址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼
联 系 人：金先生
电 话：15869174348
电子邮件：1695676348@qq.com
招标代理机构：华诚工程咨询集团有限公司（盖章）
招 标 人：玉环市医疗中心建设工程指挥部（盖章）
监 督 部 门：玉环市住房和城乡建设局（盖章）
附件下载：澄清修改文件：澄清修改文件[1].pdf图纸：图纸.zip招标文件：zb.pdf工程量清单：玉环市医疗中心建设项目（一期）（施工总承包）.pdf -
暂无信息
-
暂无信息
-
暂无信息
-
暂无信息
-
暂无信息
-
中标通知书
中标通知书 -
暂无信息
-
合同
合同 -
履约情况
履约情况 - 招标异常 招标异常
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目，从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。