浙江省铁投建设工程有限公司330国道丽水塔下至腊口段公路改建工程-涉铁项目（施工总承包项目）招标公告

（招标编号：ZC20230801GKGC000101）

一、本次招标条件

本招标项目浙江省铁投建设工程有限公司330国道丽水塔下至腊口段公路改建工程-涉铁项目（施工总承包项目）已列入年度计划，项目业主为丽水市交通建设开发有限公司，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，招标人为浙江省铁投建设工程有限公司，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。

二、项目概况和招标范围

2.1项目概况：

（1）工程名称：330国道丽水塔下至腊口段公路改建工程-涉铁项目（施工总承包项目）。

（2）工程地点：丽水市莲都区紫金街道。

（3）工程规模和范围：从金温铁路大溪特大桥0#桥台~1#桥墩（第一孔），1#桥墩~2桥墩（第二孔）之间区域穿过，分左右两幅。左幅相交点铁路里程约为K124+118，斜交角53°，左幅道路为新建道路，分离式路基宽12.25m，右幅相交点铁路里程约为K124+134，斜交角67°，右幅道路为改建道路，现状道路宽12.25m，仅进行局部改造。

本项目330国道丽水塔下至腊口段公路改建工程施工图预算7.6860亿元。其中建安费4.4056亿元，涉铁项目路段最高投标限价650.9022万元。

（4）质量要求：工程竣工验收质量评定达到合格。

2.2招标范围：本次招标设1个标段（合同段），范围为下穿S312（原43省道）永康至武义公路改建工程（武义段）设计里程K7+676-K7+990范围内下穿铁路框架涵及其附属结构等。（具体以中铁第六勘察设计院集团有限公司2022年5月份的施工图为依据）。

2.3工期：80日历天，具体开工日期以监理签署的开工报告为准。

2.4标段划分：无。

三、投标人资格条件、要求

3.1须同时具备下列①、②项资质或组成联合体：①公路工程施工总承包壹级及以上资质；②铁路工程施工总承包叁级及以上资质。

3.2自2020年07月01日至投标截止日止【以工程竣工验收证书上时间为准】完成过不少于1个施工合同金额不低于500万元（含）以上的新建或者改扩建公路工程施工总承包业绩或完成过不少于1个施工合同金额在500万元（含）以上铁路营业线的下穿施工总承包业绩。

3.3本次招标接受联合体投标。

3.5自2020年07月01日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）。

四、招标文件的获取

4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

4.2招标文件网上下载时间：2023年9月9日至2023年9月14日。

4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址https://ebidding.cncico.com/cms/channel/zxzx3/73.htm）→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：吕先生，联系电话：0571-86909655；技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：021-962600，客服应急电话（非工作时间拨打）：17321326622）。

4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为2023年9月17日16:30。招标人将于2023年9月22日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

五、投标文件递交

5.1投标文件递交的截止时间：2023年10月9日9时30分；

5.2投标文件递交方式：

本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）

电子投标文件（正本）的递交：采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后上传至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质投标文件的递交：采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心（地址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，电话：13326140529）。

投标人应预留足够时间确保纸质投标文件、样品等在投标文件递交截止时间前邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。

5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标，后果由投标人自行承担。

纸质投标文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，而无法参加纸质投标文件开标的（所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标时），由投标人自行承担责任。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）、浙江省交通投资集团有限公司网站（http://www.cncico.com）、中国招投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：浙江省铁投建设工程有限公司

地 址：温州市瓯海区新桥街道金虹东街2号

联 系 人：诸女士

电 话：0577-56888387

电子邮件：14755638@qq.com

招采中心：浙江省交通集团招标（采购）交易中心

地 址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦12楼

联 系 人：俞女士

电 话：0571-86909655

电子邮件：925012261@qq.com

系统维护电话：0571-86905322（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)

备注：标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心俞女士；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标人诸女士；系统操作异常，请联系系统维护。

2023年9月8日