金温货线道口改造及外部环境安全隐患整治工程监测服务项目【重新采购】【重新采购】【重新采购】谈判采购项目公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用谈判方式采购金温货线道口改造及外部环境安全隐患整治工程监测服务项目，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

1、项目概况

采购项目名称：金温货线道口改造及外部环境安全隐患整治工程监测服务项目

预算金额：83万元

项目实施地点：金温货线沿线

2、采购内容和范围:本次采购设1个合同包件，采购内容铁路路基、便梁支墩、基坑顶、山体变形监测等

3、服务期限: 自服务合同签订之日起至全部监测项目完成且所提交的正式报告经监理和采购人审查合格止，服务周期必须满足实际工期施工要求

4、服务质量要求或服务标准: 保证本项目的质量安全和工期要求

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：

（1）资质要求:供应商应具有工程勘察综合类或工程勘察专业类岩土工程（监测）或工程勘察工程测量或测绘工程测量乙级及以上资质

（2）业绩要求: 近三年内至少2份具有基坑工程或铁路营业线或铁路邻近营业线工程监测业绩（附合同证明资料）

（3）人员要求:持有工程类相关专业中级职称，且投入本工程人员不得少于2人

（4）信誉要求: 近三年内（自2020年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

三、采购文件的获取

1、供应商网上报名时间：2023年 7 月 8日至 2023年 7 月12日（北京时间，下同）。

2、采购文件网上下载时间：2023年7月8日至2023年7月12日（北京时间，下同）。（不得少于2个工作日）

3、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

4、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2023年 7月12日 23 时 59 分。采购人将于2023年 7月 13日14时00分前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2023 年 7 月 14 日 15 时 00 分；（不得少于3个工作日）

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至浙江省铁投建设工程有限公司（地址：浙江省温州市瓯海区新桥金虹东街2号，联系人：李女士，电话：0577-56888327）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

4、响应文件开启时间：2023年7月 14日 15 时 00 分。

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）上发布。

六、联系方式

1、采购人：浙江省铁投建设工程有限公司

地址：浙江省温州市瓯海区新桥金虹东街2号

联系人：李女士

电话：0577-56888327

2、监督部门：浙铁工程公司纪检委员办公室

地址：浙江省温州市瓯海区新桥金虹东街2号

电话：0577-56888356

3、系统维护联系电话：0571-86905322（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询 )。

采购人：浙江省铁投建设工程有限公司

日 期：2023年7月7日