嵊州·中国唐诗之城文化旅游开发项目(26#楼酒店及其地下室、35#楼变电房及开闭所）桩基检测项目

1.标题：嵊州·中国唐诗之城文化旅游开发项目(26#楼酒店及其地下室、35#楼变电房及开闭所）桩基检测项目招标公告

2.发包人:嵊州诗路文旅发展有限公司

3.发包代理机构:浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

4.项目名称:嵊州·中国唐诗之城文化旅游开发项目(26#楼酒店及其地下室、35#楼变电房及开闭所）桩基检测项目

5.项目编号:A3303270430S004737

6.建设地点:嵊州艇湖城市公园

7.经审核的发包价(即预算价):633220.00元

8.发包范围及内容嵊州·中国唐诗之城文化旅游开发项目(26#楼酒店及其地下室、35#楼变电房及开闭所）桩基检测项目的静载试验、抗拔试验、超声波检测、低应变检测等工作内容（具体数量与方式见《桩基检测工程量清单》）

9.质量标准:合格

10.工期:按发包人要求进场检测，具体工期根据桩基实际施工进度进行调整，必须保证满足现场施工进度需要，中标单位在接到发包人进场通知后10日内完成桩基检测，并在检测完成后3个日历天内提交符合国家现行规定标准检测报告

11.承包人资质等级要求(竞包人资质等级要求和项目负责人资质等级要求):1、企业资质要求：本次招标要求投标人具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程地基基础检测资质证书并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的中国计量认证(CMA认证)证书且在有效期内；项目负责人：注册岩土工程师执业资格。 2、主要的资格条件： 2.1企业和法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录（以 “中国裁判文书网”查询为准）。 2.2企业和项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监督部门）限制、清出嵊州市市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）。 2.3企业或法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据。 2.4本次招标 不接受（接受或不接受）联合体投标。 2.5省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案相关证明或网页截图（浙江省内企业不作要求）。

12.报名随带资料:凡有意参加投标者，购买招标文件时请投标单位授权委托人随带授权委托书及身份证、公司营业执照、资质证书、项目负责人注册证书和身份证、省外企业进浙承接业务备案相关证明或网页截图（浙江省内企业不作要求）（以上复印件加盖单位公章，原件备查）。招标文件每套售价 100 元，售后不退。

13.竞包办法及让利率:评标办法：技术打分制综合评估法。 本次评标采用技术打分制综合评估法， 对技术标、资信标和商务标均进行评审打分。采用技术打分制综合评估法评标时，商务标对投标总报价进行评审打分。投标报价高于本次招标的招标控制价的，否决其投标；低于本次招标的风险控制价的，不列入评标基准价的计算；因投标文件评审中被否决的投标人也不列入评标基准价的计算，评标基准价按实际剩余的入围家数计算。评标结果公布后，评标基准价不作调整。

14.报名时间:2023年06月20日上午09:00到11:30，下午14:30到16:30

15.报名地点:浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司（嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼）。

16.竞包保证金:12000元 (大写:壹万贰仟元整 ), 投标保证金必须在提交投标文件的前一个工作日内通过投标人的基本账户以网上银行、电汇、汇票或转账形式汇入指定账户，由浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司集中开具投标保证金收据。（开户名称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司 开户银行：上海浦东发展银行嵊州支行 账号：85090078801400000070 ）。未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后3个工作日内退还，中标人的投标保证金自签订合同后 5 个工作日内退还。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，其投标文件不予以接受。

17.履约担保的形式:保函、网上银行、电汇、汇票或转账形式。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起 30 个工作日后） 履约担保的金额：中标合同金额的2%。

18.竞包文件截止时间:2023年07月05日 09时30分

19.竞包文件提交地点:浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司（嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

20.联系方式:招标联系人： 刘洋 ，联系电话：13812657691 招标代理联系人：余钿，联系电话：0575-83330176。

21.其他要求:1.项目负责人或授权委托人凭授权委托书、身份证、投标文件、投标保证金收据（以上均为原件）准时到现场参加。 2.若本公告相关内容与招标文件不一致，以招标文件为准。

22.公告发布时间:2023年06月15日

发包人:嵊州诗路文旅发展有限公司

发包代理机构:浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

日期：2023/6/15 0:00:00