海盐县2023年度普通国道养护工程

施工监理招标公告

招标项目编号：2023-ZB-04

1. 招标条件

本招标项目海盐县2023年度普通国道养护工程已由海盐县发展和改革局以盐发改投〔2023〕57号批准建设，施工图设计已由嘉兴市公路与运输管理中心文件以嘉公运复〔2023〕3号批准。项目业主为海盐县公路与运输管理服务中心，建设资金来自县财政统筹解决，资金已落实。招标人为海盐县公路与运输管理服务中心（以下称招标人）。项目已具备招标条件，现对本项目的施工监理进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）：（http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn），嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：525国道杭州方向湖盐线至肖家木桥（K36+739-K41+739）。

2.2 项目规模及技术标准：

（1）项目规模：对525国道杭州方向湖盐线至肖家木桥（K36+739-K41+739）路段进行路面大中修、中央分隔带增设钢制护栏等，单幅全长5公里；对汪家门路口、海塘村路口以及盐平塘桥桥面、五联桥（左）两侧接坡进行路面维修。

（2）技术标准：设计按照采用交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定：525国道为一级公路。

2.3计划施工工期：施工工期为60日历天。

2.4招标范围：海盐县2023年度普通国道养护工程的施工阶段及缺陷责任期阶段的监理服务。

2.5监理标段划分及其监理服务期：本项目设置一个监理合同段，监理服务期为：26个月。其中，施工期为60日历天，缺陷责任期为24个月（通过竣交工验收之日起）。

2.6本工程概算总投资为1495万元，其中建安工程费为1406.7054万元，本次招标部分概算金额约35.1676万元。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格，交通运输主管部门核发的公路工程乙级及以上监理资质，并在监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。

3.2 本次招标不接受 联合体投标

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

3.4未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）”列入“失信惩戒对象”和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）”列入“严重失信名单”。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年4月27日09时00分至2023年5月8日14时00分，登陆“嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）”自行下载招标文件和施工图纸等相关资料。

5. 投标文件的递交

5.1 投标保证金：1万元。投标保证金按照招标文件要求支付。

5.2招标人不组织现场踏勘及投标预备会，投标人自行踏勘。

5.3投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2023年5月8日14时00分，本项目不接受投标人直接送达投标文件，全部采用邮寄方式送达，详见如下要求：

(1) 投标人在投标截止时间前，将纸质投标文件按照招标文件要求密封后在邮件外包装袋备注投标的项目名称，通过邮寄快递（建议顺丰、邮政）方式递交至招标代理单位。邮寄地址：海盐县武原街道兴业路618号东欣大厦9楼，收件人：黄侃赟，联系电话：18857358644。邮寄快递以代理机构经办人黄侃赟收到快递并现场签收时间为准（代签无效）。由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。至投标截止时间，所有未邮寄到达上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。邮寄快递应满足本地区疫情防控的要求，产生任何不利均由投标单位负责。

(2) 各投标人寄件时，同时提供法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书，同时内容完全满足招标文件规定。开标会议开始之前，由监督查验上述资料。

(3) 投标文件中法定代表人或授权代理人姓名、手机号码等联系方式(联系方式须另附纸张与投标文件一起邮寄或送达(并加盖公章）)，以供评标委员会在评审过程中需投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予接受。

6. 发布公告的媒介

招标公告及相关信息在全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn、嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）上发布。投标单位请在嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://hy.jxzbtb.cn）登录入口上操作。

7. 联系方式

招 标 人：海盐县公路与运输管理服务中心招标代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

地 址：海盐县武原街道盐湖西路158号地 址：海盐县武原街道兴业路618号

东欣大厦9楼

邮政编码：314300邮政编码：314300

联 系 人：李工联 系 人：黄侃赟

电 话：0573-86580818电 话：0573-86180051

传 真：0573-86180037

日期：2023年4月27日

附录1：资格审查条件（资质条件）

附录2：资格审查条件（业绩要求）

注：

1、监理业绩证明文件需提供：(1)施工监理合同协议书；(2)发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的监理单位名称与投标人名称必须一致（以下情形除外：1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料），否则业绩不予认可。

3、工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，投标人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。

附录3：资格审查条件（主要监理人员资格要求）

注：

1、投标人应在投标文件中提供主要监理人员身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件（或清晰可辨的扫描件），以上信息按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开，并提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件，不公开或不一致或未附查询结果含水印的打印件的，以上信息不予认可。

2、主要监理人员的监理经历按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开，并提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件，未提供含水印信息公开的打印件或提供的信息公开打印件不一致的，其监理经历不予认可。拟委任的总监理工程师、道桥专业还应提供监理经历证明文件（监理项目评定书、执业管理手册或项目发包人出具的并经项目交通主管部门或项目交通质量监督部门确认的书面材料），未提供监理经历证明文件的，其监理经历不予认可。

3、自有人员指在投标人岗位登记的人员。投标人自有人员应提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果含水印的打印件，未提供以上材料的，其作为投标人自有人员情况不予认可。

4、企业法定代表人（如为监理甲级资质，则还包括其资质证书（副本）上列明的企业负责人、企业技术负责人）和在其他在建项目中担任总监理工程师的，不能在本项目任职。“在建项目”的起止时间界定：监理合同段中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日）起至监理合同段所辖施工标段均通过交工验收之日（或监理合同解除之日）止。如总监理工程师已经更换的，应在投标文件中附项目业主的同意更换证明材料并在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统更新完成该人员登记，否则更换前后的总监理工程师均视为有“在建项目”。

5、主要监理人员均须持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》，其中2012年1月1日以后获得交通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》的彩色打印件（或清晰可辨的复印件）。

6、主要监理人员根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分在24分（不含）以下。（需提供总监理工程师个人评价周期扣分情况证明资料，未提供的其资格审查条件不予通过）。

7、投标人可登陆浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册，并按浙江省交通运输厅要求报送有关信息。登录网址为：http://jlsccx.zjt.gov.cn/，联系电话：0571-83789631。

附录4：资格审查条件（信誉要求）

注：1、投标人有行贿犯罪行为认定：由投标人自行书面如实填报，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视作投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。

2、对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目总监，招标人定标前将通过中国裁判文书网 （http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准。查实中标候选人或拟委任的项目总监自2020年 1月 1 日以来有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。

区块链已存证

存证时间：

存证哈希值：

区块高度：