苍南县人民法院马站人民法庭审判业务用房建设工程(工程监理资质、工程监理资质)
| 所在地区： | 浙江-温州-苍南县 | 发布日期： | 2022年8月11日 |
招标采购正文
| 关于苍南县人民法院马站人民法庭审判业务用房建设工程(房屋建筑工程监理、工程监理综合)选取中介服务的公告 |
| 公告号：202200908 |
| 根据《温州市优化营商环境深化行政审批中介服务市场化改革工作方案》的相关要求，现将苍南县人民法院马站人民法庭审判业务用房建设工程选取中介服务公告如下： |
| 一、业主单位：苍南县人民法院 |
| 二、项目名称：苍南县人民法院马站人民法庭审判业务用房建设工程 |
| 三、项目地址：马站镇镇西路以东，府前路以北地块 |
| 四、项目基本情况：项目总用地面积3333平方米，计入容积率的地上建筑面积约1900平方米（未含地下建筑面积521平方米），其中审判综合楼1836平方米（4层）；门卫31.6平方米（1层），自助服务区31.6平方米（1层），以及相关弱电智能化、室外绿化、室外地埋一体化成品消防水池等工程。附电子材料一份：建施总-01_总平面.pdf |
| 五、中介服务内容：施工监理范围为红线范围内的所有工程，包括但不限于：建筑、安装（给排水、电气、暖通、空调、消防、照明、智能化、弱电系统等）、装修、室外配套等工程监理服务。监理内容为工程前期服务、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量、进度、投资、安全及文明施工监理服务，做好合同管理、信息管理，协调施工各方关系，履行建设工程监理法定职责。本工程需办理正式的开工手续及施工许可证，工程监理人员（需质押监理证），人员配置和数量必须符合《温住建发[2018]139号》文件要求。要求监理人员到场率每月不少于22天，少于22天的按每人每少一天支付违约金200元处理，总违约金不封顶，违约金直接在进度款中扣除。监理人应严格按照委托人要求履行合同义务，因监理人未完全履行合同义务的或违反本合同规定的,委托人有权解除合同并主张不低于2万元的违约金。各投标单位需综合考虑项目可能因图纸调整等不确定因素造成的停工、延期，监理费不再因施工工期的延长而增加。 |
| 六、报名要求：工程监理资质-房屋建筑工程监理乙级及以上或工程监理资质-工程监理综合(各中介机构在业主的最高限价内公开竞价，最高限价为80000元，服务时限330。) |
| 七、合同付款条款(方式)：监理费实行一次性包干，在签订合同签提交2%的履约保证金，在签订工程监理合同、监理单位完成备案及全部人员到位后支付合同价的30%作为预付款；当所有工程全部完工，并通过竣工验收后，支付至合同价的80%；剩余20%的监理费待监理单位完成全部服务内容，并提交监理资料，办理结算后支付。 |
| 八、报价方式：苍南县人民法院采用二次平均限价方式，其中信用分占比15%（具体竞价规则请看竞价需知）。 |
| 九、中介机构通过温州市行政审批中介服务平台(https://zwfwj-zjzx.wenzhou.gov.cn:8001/)“我要竞价”模块进行网上报价。 |
| 十、报价时间：2022年08月12日15时开始报价，2022年08月12日18时报价截止。 |
| 十一、平台咨询电话：0577-59899685;平台投诉电话：0577-59899685。 |
| 八、报名方式：中介机构统一到温州市中介机构服务管理中心综合窗口报名，报名截止时间，逾期不再受理，报名表格在温州市行政审批中介服务平台(https://zwfwj-zjzx.wenzhou.gov.cn:8001/)下载。 |
| 九、实施公开选取时间和地点：在null组织公开选取。逾期到场的，视为自动放弃。 |
| 十、平台咨询电话：0577-59899685平台投诉电话：0577-59899685 |
| 十一、本公告未尽事项，以业主单位解释为准。 |
| 十二、本公告未尽事项，以业主单位解释为准。 |
| 苍南县人民法院 |
| 2022年08月11日 |
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目，从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线：4000-156-001