2022年农村公路提升改造及危旧桥梁治理工程（秦山街道）

招标公告

招标项目编号:A3304240590002690001

1.招标条件

本招标项目2022年农村公路提升改造及危旧桥梁治理工程（秦山街道）已由海盐县发展和改革局以盐发改投〔2022〕317号(项目代码:2203-330424-04-01-270907)批准建设，施工图已由海盐县交通运输局以浙嘉盐交许〔2022〕5000060号文许可。项目业主为海盐县人民政府秦山街道办事处，建设资金来自县财政补助及业主自筹，资金已落实。招标人为海盐县人民政府秦山街道办事处（以下称招标人）。项目已具备招标条件，现对本项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn、嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：位于秦山街道。

2.2建设规模及内容：本项目主要对秦山街道境内的Y662欣东线、Y607首南线、C634何贺线、C612红盐线、C619对芦线等5条道路实施路面维修，总里程6.599千米，同步实施相关配套设施；同时对秦山街道境内的窑墩桥、安善桥等危旧桥梁进行维修加固，对吴家小桥、旧戴汶桥、东海桥、周家木桥等4座危旧桥梁进行拆除，同步实施相关配套设施。

2.3技术标准：设计按照采用交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定Y662欣东线、Y607首南线、C634何贺线、C612红盐线、C619对芦线、窑墩桥、安善桥为四级公路。

2.4计划工期：施工工期为4个月，缺陷责任期为24个月。

2.5招标范围：2022年农村公路提升改造及危旧桥梁治理工程（秦山街道）招标文件规定的所有内容，具体详见工程量清单和施工图纸及合同条款所包含的相关施工范围与内容。

2.6标段划分：本次招标共分一个标段。

2.7本工程总投资概算为690.2万元，其中建安工程费为587.82万元。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3若投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的，应列入全国公路建设市场信用信息管理系统(https://glxy.mot.gov.cn/)最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

3.5在投标截止时间前，投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信惩戒对象”记录和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入“严重失信名单”。

4.招标文件的获取

本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2022年6月8日09时00分至2022年6月29日9时00分，请各投标人登陆嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）”自行下载招标文件和施工图纸等相关资料。

5.投标文件的递交

5.1 投标保证金：8万元。投标保证金按照招标文件要求支付。

5.2招标人不组织现场踏勘及投标预备会，投标人自行踏勘。

5.3投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2022年6月29日9时00分，根据疫情防控需要，不接受投标人直接送达投标文件，全部采用邮寄方式送达，详见如下要求：

(1) 投标人在投标截止时间前，将纸质投标文件按照招标文件要求密封后，通过邮寄快递（建议顺丰、邮政）方式递交至招标代理单位(不得递交海盐县公共资源交易中心)。邮寄地址：海盐县武原街道兴业路618号东欣大厦9楼，收件人：黄侃赟，联系电话：18857358644。邮寄快递以代理机构经办人黄侃赟收到快递并现场签收时间为准（代签无效）。由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。至投标截止时间，所有未邮寄到达上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。邮寄快递应满足本地区疫情防控的要求，产生任何不利均由投标单位负责。

(2) 各投标人寄件时，同时提供附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定。开标会议开始之前，由监督查验上述证件。未能出示上述有效证书的或者证书经查验不符合招标文件要求的，由评标委员会决定对其作否决投标处理。

(3) 投标文件中受托人姓名、手机号码等联系方式(联系方式须另附纸张与投标文件一起邮寄或送达(并加盖公章）)，以供评标委员会在评审过程中需投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予接受。

6.发布公告的媒介

本次招标公告及相关信息在全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn、嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）上发布。投标单位请在嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）登录入口上操作。

7.联系方式

招 标 人：海盐县人民政府秦山街道办事处招标代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

地 址：海盐县秦山街道核电大道1188号地 址：海盐县武原街道兴业路618号

东欣大厦9楼

邮政编码：314303邮政编码：314300

联 系 人：沈毅联 系 人：黄侃赟

电 话：0573-86400937电 话：0573-86180051

传 真：0573-86180037

2022年6月8日

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

标段	施工企业资质等级要求
/	1、投标人应具备独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质； 2、投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的，应列入交通运输部网站(Https://glxy.mot.gov.cn/)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

注：投标人若采用银行信贷证明的：银行信贷证明的原件放在投标文件正本中，否侧银行信贷证明不予认可，投标文件均作否决处理。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：投标人应在“第八章 投标文件格式”的“2017年1月1日以来完成的主要类似项目情况表” 后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。四者缺一不可，否则业绩不予认可（如是大中修工程，则仅需提供前三项）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、 上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致 （以下情形除外： 1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料），否则业绩不予认可。

3、工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书、含有该系统水印的《主要业绩

信息一览表》 ；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人无须提供无行贿犯罪行为的证明材料，中标公示期间，招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查实近三年（2019年1月1日）以来中标候选人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

注：1.附拟委任的项目经理无行贿犯罪行为承诺。

2.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息，建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。

6.如拟委任的项目经理在具体项目上任职，但该项目已提前完工，必须在投标文件中提交由发包人出具的交工验收证书复印件或发包人出具的加盖发包人单位公章的证明材料，如未提交上述证明材料则视为在其它在建项目上任职。开标后招标人不接受拟委任项目经理在其它在建项目提前完工的证明材料。

7.项目经理担任类似项目的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。