1．招标条件

本招标项目“22081”工程-XXX工厂东区2号码头新建工程已由上级主管部门批准建设，建设资金上级拨款+自筹，招标人为舟山市定海区XXX工厂，招标代理机构为舟山正大工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现在对该项目施工进行公开招标，实行资格后审。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：本工程主要内容：在原东区2号码头前沿新建1座280m*20m的10000t级码头（码头面标高为3.50m），码头前沿水深-15m～-10m；在原东区2号码头与新建码头之间新建一座90m*27m的后平台；新建引桥 A 段（连接新建码头与原东区2号码头）；拆除原东区2号码头西侧引桥并改建成 15m宽引桥B段，连接原码头与陆域；在后平台上新建供电房一幢；拆除东区 3 号钢质浮码头；75t、35t门座式起重机两台(吊装半径50m)配套轨道敷设；工厂集中供气站至码头供气管线、工厂电站至码头供电房供电线路敷设等。

2.2建设地点：舟山市定海区

2.3招标范围：本工程施工图范围内的码头及相应配套附属设施等工程施工及缺陷责任期缺陷修复。本次招标为1个施工标段。

2.4计划施工工期：12个月，缺陷责任期一年。

3．投标人资格要求

3.1企业资质：具有独立法人资格，具有港口与航道工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

3.5企业及项目负责人近3年（2019年1月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果为准，截至投标截止日止。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年5月27日至 5月31日，每日上午08:30时至11:30时，下午14:00时至17:00 时（北京时间，下同），在舟山正大工程咨询有限公司（舟山市普陀区东港沙田街56号汇隆大厦6楼）获取招标文件，逾期不予受理。招标文件每套售价500元，售后不退。

4.2获取方式：

1、现场获取招标文件，需携带投标资料并现场交纳工本费。

2、邮件报名：将报名资料扫描件及报名表发送至邮箱（553558958@qq.com），工本费交至：

收款单位名称：舟山正大工程咨询有限公司

开户银行：杭州银行舟山普陀支行

银行账号：3309040160000016374（必须公对公转账）

3、获取招标文件时必须提供以下资料（复印件需加盖投标单位公章）：

（1）单位介绍信原件、授权委托书原件、被授权人身份证复印件；

（2）营业执照（副本）、企业资质证书（副本）复印件。

5．投标文件的递交

5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。

5.2投标文件递交截止时间详见招标文件。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布。

7．联系方式

招标人：舟山市定海区XXX工厂 招标代理机构：舟山正大工程咨询有限公司

地 址：浙江省舟山市定海区 地址：舟山市普陀区东港沙田街56号汇隆大厦6楼

邮政编码：316000 邮政编码：316100

联 系 人：朱先生 联 系 人：李女士

电 话：13957211804 电 话：0580-6202032

传 真：/ 传 真：0580-6202023

电子邮箱：/ 电 子 邮 箱 ：553558958@qq.com

附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：1.投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或交通（水运）质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可，以下情形除外：

1、施工单位名称发生合法变更的，但需提供合法变更的有效文件。

2、施工单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容、施工工艺的，必须附项目发包人或交通（水运）质量监督机构或项目所在地设区市交通（水运）行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）

注：1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果为准。

2.在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布