于城镇2022年农村公路等级提升及公路大中修工程施工招标公告

                                     招标项目编号:A3304240590002621001

本招标项目于城镇2022年农村公路等级提升及公路大中修工程（以下简称本工程）已由海盐县发展和改革局以盐发改投[2022]238号文件（项目赋码：2112-330424-04-01-141692）批准建设，施工图已由海盐县交通运输局以浙嘉盐交许[2022]5000035号文准予许可。项目业主为海盐县于城镇人民政府，建设资金来自县财政补助及业主自筹解决，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）（http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、海盐公共资源（要素）交易信息网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain）。

2.1建设地点：海盐县于城镇境内。

2.2建设规模：项目主要对于城镇境内的农村公路实施提升及改造, 其中对 C803 坛沧线等1条农村公路实施等级提升工程，建设里程 0.659 公里；对 C814 粮庄线、C831 吕吕线、C818 钱何线、C832 乔珠线、C837 顺通路、C803 坛沧线等 6 条农村公路实施路况提 升工程，建设里程 4.94 公里，同步实施相关配套设施。

2.3.技术标准：C803 坛沧线、、C831 吕吕线、C837 顺通路采用交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定的三级公路标准；C814 粮庄线、C818 钱何线、C832 乔珠线等采用交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定的四级公路标准。

2.4计划工期:5个月，缺陷责任期2年。

2.5招标范围：于城镇2022年农村公路等级提升及公路大中修工程招标文件规定的所有内容，具体详见工程量清单和施工图纸及合同条款所包含的相关施工范围与内容。

2.6标段划分：本次招标范围分为1个施工标段。

2.7本工程总投资概算为1691.6687万元，其中建安工程费为1495.3434万元。

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3若投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的，应列入全国公路建设市场信用信息管理系统(https://glxy.mot.gov.cn/)最新公布 的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

3.5在投标截止时间前，投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列 入“失信惩戒对象”记录和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入“严重失信名单”。

本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2022年5月17日9时00分至2022年6月8日9时00分，通过海盐公共资源（要素）交易信息网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain）自行下载招标文件和相关资料。

5.1 投标保证金：20万元；投标保证金按照招标文件要求支付。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间）2022年6月8日9时00分，根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》精神，本项目不要求投标人至开标现场参加开标活动。投标人的投标文件均须采用邮寄方式（建议采用EMS、顺丰）等方式的，在投标截止时间前，将投标文件邮寄至浙江中允工程管理有限公司（浙江省嘉兴市海盐县武原街道创业路1号联创大厦B座15楼），接收人：储工，联系方式：13819062906，由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。所有未邮寄到达上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃，任何邮寄过程中出现的问题，包括破损、丢失、未在规定时间寄达接收等问题所产生的后果，均由投标人自行负责。

注：

①各投标人寄件时，同时提供附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定。开标会议开始之前，由监督查验上述证件。未能出示上述有效证书的或者证书经查验不符合招标文件要求的，由评标委员会决定对其作否决投标处理。

②投标单位邮寄投标文件后须将投标人名称和快递运单号发送至邮箱13819062906@139.com 处，并自行与收件人进行确认，未进行确认的后果须投标人自行承担。

③邮寄快递方式递交投标文件，建议使用顺丰或EMS，便于招标代理机构做好投标文件交接签收记录，若因快递公司服务导致逾期送达的，后果须投标人自行承担。

④各投标人通过邮寄方式递交投标文件的投标人请务必在快递包裹中随投标文件附《投标文件递交单》（格式自拟，须包含投标人名称，联系人姓名及电话（须加盖公章）），以方便询标及其他招投标相关事项的联系。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予接受。

招标公告及相关信息在全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn、海盐公共资源（要素）交易信息网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain）上发布。投标人请在海盐公共资源（要素）交易信息网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain）登录入口上操作。

2022年5月17日

附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

附录3资格审查条件（业绩最低要求）

注：1、投标人应在“第八章 投标文件格式”的“2017年1月1日以来完成的类似项目情况表”后应附：

a.中标通知书复印件；b.合同协议书复印件；c.质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收报告及质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书,大中修工程提供由发包人出具的验收报告）的复印件；d.从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中已公开业绩的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可（如是大中修工程，则仅需提供前三项）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致(以下情形除外：1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料），否则业绩不予认可.

3、工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书、含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间 为准，投标人无须提供，由招标人在中标公示期间对拟中标候选人、法定代表人及拟委任项目经理通过中 国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

注：1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。

2.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件或网页截图。

6.如拟委任的项目经理在具体项目上任职，但该项目已提前完工，必须在投标文件中提交由发包人出具的交工验收证书复印件或发包人出具的加盖发包人单位公章的证明材料，如未提交上述证明材料则视为在其它在建项目上任职。开标后招标人不接受拟委任项目经理在其它在建项目提前完工的证明材料。