招标公告

2022年度平黎公路日常养护及小修保养工程招标公告

1.招标条件

2022年度平黎公路日常养护及小修保养工程（以下简称本项目），已列入嘉善县善江公路项目有限责任公司年度养护计划，养护资金为自筹。项目业主及招标人为嘉善县善江公路项目有限责任公司。项目已具备招标条件，现决定对本项目的施工进行公开招标，并实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见嘉善县公共资源交易中心（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）和招天下门户网站（网址：http://www.zhaotx.cn）。

2.项目概况与招标范围

2.1本次招标的实施路段：平黎公路嘉善段起始桩号K9+740，终点桩号K45+070，连接线起始桩号K0+000,终点桩号K4+432，高架段起讫桩号：K16+100～K21+800，全长5.7km，跨线桥总长约1KM,总里程数约46.462km的日常养护，估算金额1543.6634万元。

2.2养护内容：

2.2.1日常巡查：对管养路段有碍公路设施功能正常发挥的情况每日进行巡查；

2.2.2公路整洁：做好每日经常保洁，确保路面、路肩、边坡、公路用地范围内无堆积物、无污物、无垃圾。清理清除边沟内、路面、桥梁桥涵、路肩、边坡、公路用地范围内堆积物、污物、垃圾。

2.2.3路面维护：做好每日应急维护，确保路面无坑洞、无车辙、无桥头跳车、无局部病害等有碍路面功能正常发挥的其它情况。根据业主要求安排人员、车辆、设备、用料对路面坑洞、车辙、桥头跳车、局部病害等有碍路面功能正常发挥的其它情况及时维修处理。

2.2.4桥梁桥涵：做好每日经常保洁，确保桥梁护栏和栏杆无污物，桥梁栏杆无锈损，桥梁伸缩缝内无污物和垃圾堵塞，桥梁泄水孔畅通，桥梁涵管畅通，桥涵径流系统疏通，桥涵内无堆积物、无污物、无垃圾。清理清除，桥梁伸缩缝污物和垃圾，桥梁泄水孔污物，桥梁涵管污物，桥涵堆积物、污物、垃圾。根据业主要求对桥梁护栏、栏杆、桥梁端头统一刷白和油漆。

2.2.5附属设施：做好每日经常维护，确保隔离墩摆整齐，隔离墩泄水孔无堵塞，隔离墩夹缝中无杂草滋生。做好每日经常维护，确保里程碑（百米桩）无缺失、无污物、无损毁。做好每日经常维护，确保排水窨井盖无缺损，排水系统畅通。做好每日经常维护，确保边沟排水系统畅通、无杂草、无污物、无垃圾、无堆积物等有碍边沟功能正常发挥的其它情况。清理清除，附属设施有碍使用功能正常发挥的各类情况。

2.2.6应对各项突发性事件的应急任务：遇台风、雪灾、洪涝等灾害性天气及突发事故的全天候24小时应对，灾前做好必要的防护措施，灾后做好恢复有碍公路设施功能发挥的所有养护工作，并及时上报灾害情况。对业主要求完成的突击性应急任务（包括但不限于灾害性天气），必须全天候24小时及时处理，保质保量完成。

2.2.7交安设施：做好钢护栏的清洁。根据业主要求对钢护栏有计划的油漆刷新，及时更换损坏的设施，做好临时道路的封闭。

2.2.8路灯：及时更换损坏的灯源，做好路灯的保护等工作，维护路灯的使用功能。

2.2.9绿化：及时修剪乔木、施肥、除虫、除草、补植等工作。

2.3标段划分：本项目设1个养护标段。

2.4招标范围：平黎公路（嘉善段）、连接线、西塘互通区沿线公路用地范围内及边沟外绿化用地范围、平黎公路收费站、公司办公地点和储备地块、高架段、跨线桥，包括但不限于保洁、小修保养、洒水降尘、应急抢险、绿化养护、交安设施维护、路灯设施维护等工作。

2.5养护工期：

2.5.1施工养护工期300日历天，施工养护缺陷责任期180日历天。

2.5.2日常养护工期300日历天。

2.6质量目标：达到考核目标要求。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，公路养护工程三类甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

4.投标报名及购买招标文件

4.1.本工程实行资格后审，不进行现场报名，凡有意参加投标者，请于2022年1月30日至2022年2月21日16：00 时止，通过招天下招投标交易平台（网址：http://jypt.zhaotx.cn）自主报名；

4.2.招标文件请各投标人使用CA 加密锁登录招天下招投标交易平台（网址：http://jypt.zhaotx.cn）在报名后根据系统提示自行下载，下载时间为2022年1月30日至2022年2月21日16：00 时止；同时招标文件售价500元，费用在招天下招投标交易平台（网址：http://jypt.zhaotx.cn）报名时平台内缴纳。

4.3.若对交易平台操作有疑问，可联系招天下相关人员：联系方式：招天下相关人员：李工 17604583037；招天下客服电话：400-0571-337。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不进行工程现场踏勘和不召开投标预备会。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年2月22日9:30时。

投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至招天下招投标交易平台（http://jypt.zhaotx.cn）。

纸质投标文件递交地点：嘉善县白水塘东路689号（嘉善交投集团）2楼开标室。

纸质投标文件可以通过邮寄快递或直接送达方式在投标截止时间前一个工作日下午17时之前将投标文件装袋密封后送达至招标代理单位，也可以在投标截止时间前将投标文件按招标文件要求密封后直接送达至罗星街道白水塘路689号交投集团二楼开标室。

由于疫情防护需要，本项目不要求投标人至开标现场，投标人可以通过邮寄快递或直接送达方式在投标截止时间前一个工作日下午17时之前将投标文件装袋密封后送达至招标代理单位。（送达地址：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司，收件人：俞鸿婷，联系电话：0573-84211066，送达投标文件时，请提供投标文件中受托人姓名、手机号码等联系方式，单独附A4纸上提供受托人相关信息且要求内容清晰），也可以在投标截止时间前将投标文件按招标文件要求密封后直接送达至罗星街道白水塘路689号交投集团二楼开标室。投标人送达并办理签到手续时应根据疫情防护需要，佩戴好口罩，出示健康码及扫行程码出示疫情期间14天内到访地信息，配合工作人员进行体温检测，外省人员来参加开标会议活动的，需持48小时内核酸检测阴性证明报到。投标人送达并办理完交接手续后不得在开标区域逗留。招标代理机构做好投标文件交接签收记录、并及时告知投标人。寄件或送达前务必请提前联系，以便妥善安排人员办好交接签收手续。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在嘉善县公共资源交易中心（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）、在招天下门户网站（网址：http://www.zhaotx.cn）上发布。

7.联系方式

招标人：嘉善县善江公路项目有限责任公司 招标代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地址：台升路信息科技城一期A区10号楼 地址：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号楼21层

邮政编码：314100 邮政编码：314100

联 系 人：张先生 联 系 人：俞鸿婷

电 话：0573-89104805 电 话：0573-84211066

传 真：0573-89104805 传 真：0573-84971199

2022年1月30日

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

注：投标人若采用银行信贷证明的，信贷证明原件装订在投标文件正本中。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：1.投标人应在“第八章投标文件格式”的“近年完成的类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件，否则业绩不予认可。业绩认定时间以合同签定时间为准。

2.上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3.如上述资料中均未体现公路等级或里程或日常养护的内容，必须附发包人或项目质量监督机构或项目所在地县级及以上行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。因投标人提供的业绩不被评标专家认可的，后果自负。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无需提供，但应对此做出承诺。由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。

附录5 资格审查条件（项目经理和安全负责人最低要求）

注：1.项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供查询结果，但应对此做出承诺；招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目负责人通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。

2、在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

a.若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

b.若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

c.在建合同工程未通过交工验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4、如拟委任的项目经理在具体项目上任职，但该项目已提前完工，必须在投标文件中提交由发包人出具的交工验收证书复印件或发包人出具的加盖发包人单位公章的证明材料，如未提交上述证明材料则视为在其它在建项目上任职。开标后招标人不接受拟委任项目经理在其它在建项目提前完工的证明材料。

附录6 资格审查条件（设备最低要求）

注：1、以上四种车型必须为投标人自有或租赁（一辆车辆只能租赁给一个投标人）。

2、拟投入本项目的主要机械设备和试验检测设备表后附道路清扫车、洒水车、登高车（路灯用）、多功能抑尘车（雾炮车）行驶证全本复印件证明材料（租赁的必须附租赁合同）；如车辆企业自有的行驶证必须和投标人名字一致，如车辆为企业租赁的行驶证必须和出租方名字一致；行驶证注册时间为2017年1月1日以后。