龙港市法院审判功能用房建设工程监理服务(工程监理资质)
| 所在地区： | 浙江-温州- | 发布日期： | 2021年5月20日 |
招标采购正文
| 关于龙港市法院审判功能用房建设工程监理服务(房屋建筑工程监理)选取中介服务的公告 |
| 公告号：202100628 |
| 根据《温州市优化营商环境深化行政审批中介服务市场化改革工作方案》的相关要求，现将龙港市法院审判功能用房建设工程监理服务选取中介服务公告如下： |
| 一、业主单位：龙港市国有资本运营有限公司 |
| 二、项目名称：龙港市法院审判功能用房建设工程监理服务 |
| 三、项目地址：海港路1180号人民法院北侧新征用地内 |
| 四、项目基本情况：建设用地面积1075m2，新建总建筑面积3453.66m2。审判用房，办公用房及架空层的土建、安装、设备以及建设用地范围内总图等工程建设内容。建安费约1300万。附电子材料一份：赋码表.pdf |
| 五、中介服务内容：根据国家法律法规及行业规定，提供建设工程施工全过程监理、管理及有关协调等服务。要求严格执行考勤制度，总监与专监到现场后要和业主、施工方进行工程质量相关问题的衔接沟通。提供本项目施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量、进度、投资、安全及文明施工监理服务，做好合同管理、信息管理，协调施工各方关系，履行建设工程监理法定职责。其他：1、开工前提供监理规划、实施细则，做好每天监理日志，以照片及形成文字材料，每月组织召开监理例会，相关台账同步。2、要求工程监理人员持证上岗，押证。备注：考勤录入钉钉+人脸识别软件，总监80%，专监80%，监理人员100%驻场，要求严格执行考勤请销假制度。3、本工程监理服务210日历天，需综合考虑项目可能因政策处理、图纸调整等不确定因素造成的停工、延期，监理费不再因施工工期的延长而增加。 4、监理范围：具体以提供的施工图纸、变更联系单、工程量清单为准。 5、本工程需办理正式的开工手续，工程监理人员需满足交通质监站备案要求， 人员配置和数量必须符合相关文件要求。 |
| 六、报名要求：同时具备工程监理资质-房屋建筑工程监理乙级及以上(各中介机构在业主的最高限价内公开竞价，最高限价为150000元，服务时限210个工作日。) |
| 七、合同付款条款(方式)：1、签定合同前，监理方提供合同价的2% 作为履约保证金（竣工验收合格后无息退还）。2、主体结顶支付合同价款监理费50%，工程竣工验收合格后支付合同价款监理费30%，办理工程结算后除扣留最终监理服务费的1.5%作为质量保证金外，余款付清。。 |
| 八、报价方式：龙港市国有资本运营有限公司采用一次平均竞价方式（具体竞价规则请看竞价需知）。 |
| 九、中介机构通过温州市行政审批中介服务平台(https://zjzx2.wzae.gov.cn:8001/)“我要竞价”模块进行网上报价。 |
| 十、报价时间：2021年05月21日09时开始报价，2021年05月21日12时报价截止。 |
| 十一、平台咨询电话：0577-68621006;平台投诉电话：0577-68621006。 |
| 八、报名方式：中介机构统一到温州市中介机构服务管理中心综合窗口报名，报名截止时间，逾期不再受理，报名表格在温州市行政审批中介服务平台(https://zjzx2.wzae.gov.cn:8001/)下载。 |
| 九、实施公开选取时间和地点：在null组织公开选取。逾期到场的，视为自动放弃。 |
| 十、平台咨询电话：0577-68621006平台投诉电话：0577-68621006 |
| 十一、本公告未尽事项，以业主单位解释为准。 |
| 十二、本公告未尽事项，以业主单位解释为准。 |
| 龙港市国有资本运营有限公司 |
| 2021年05月20日 |
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目，从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线：4000-156-001