六横小郭巨二期围垦区一阶段场地回填工程设计采购施工

（EPC）总承包招标公告

1、招标条件

本招标项目六横小郭巨二期围垦区一阶段场地回填工程已由浙江舟山群岛新区六横管理委员会经济发展局以浙舟新六管委经发投[2021]17号文批准建设，建设资金由舟山市六横开发建设投资有限公司自筹，目前已落实。本项目业主（招标人）为舟山市六横开发建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行设计、采购及施工（EPC）总承包公开招标，实行资格后审。

2、工程概况及招标范围

2.1工程概况：

本工程位于小郭巨二期围垦区内，位于郭巨山东侧、外青山西侧，六横岛西南面滩涂上。陆域面积约87.45万平方米。陆域采用吹填砂、回填山皮石形成，交地标准为场地标高+3.0m（85高程）、地基表层承载力50kPa。本工程由边界隔堤、陆域回填、临时工程等组成。

2.2招标范围：六横小郭巨二期围垦区一阶段场地回填工程的施工图阶段勘察设计、采购及施工总承包。主要包括以下内容：

（1）报建手续：投标人需按照有关部门要求办理各项工程建设、设计及施工许可的审批、报建、开工、验收等手续，并承担相关费用；同时协助招标人办理各项需以发包人名义办理的相关手续；

（2）勘察工作：完成本项目施工图设计阶段的工程测量和岩土工程勘察工作，并出具上述工作内容的测量报告和勘察报告；

（3）施工图设计：投标人需根据相关批文、发包人要求及初步设计文件所确定的内容，完成本项目的施工图设计，并保证施工图设计文件通过相关部门的审查；

（4）采购：投标人负责本工程所有物资（甲供塘渣除外）的采购、保管工作、材料的接卸、运输、仓储管理工作，但必须符合国家标准，在招标人和监理的监督下实施；

（5）施工：投标人负责完成本工程招标人要求及施工图设计要求的全部内容，达到工程施工要求的质量标准；

（6）交（竣）工验收：投标人需按照有关部门要求办理需以承包人名义办理的各项工程竣工手续，并承担相关手续费用；同时协助招标人办理各项需以业主名义办理的相关手续；按规定提交全部交（竣）工资料（包括竣工图）；

（7）缺陷修复和工程保修：整个工程的施工以及工程缺陷责任期内的缺陷修复和工程保修期内的保修服务。

2.3 计划工期：总工期为9个月（包括勘察设计周期），缺陷责任期12个月。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格、在中华人民共和国注册，须具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质或水运行业工程设计乙级及以上资质，并符合资格审查条件要求的单位均可参加投标。

3.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年6月29日至2021年7月5日在舟山市公共资源交易网http://zsztb.zhoushan.gov.cn进行网上投标登记并下载招标文件及相关资料。

4.2投标人在投标登记前须自行登录“舟山市公共资源交易网”（详情请点击以下网页查看：http://zsztb.zhoushan.gov.cn），对投标单位进行网上注册，并购买CA数字证书。已经注册或登记成功的单位不得重复注册。以上所注如有不明确之处请咨询软件公司，客服电话4008503300或者舟山电子招投标支持群384041593。

4.3本项目招标文件及补充（答疑、澄清）文件以网上下载方式发放，招标人不再一一通知。

5、投标文件的递交

5.1招标人不统一组织投标人进行现场考察并召开标前会，投标人视需要自行前往现场踏勘。

5.2投标文件递交截止时间为：2021年7月19日14时30分；投标文件递交地点：舟山市公共资源交易中心四楼开标(4)室，地址为：舟山市新城翁山路555号四楼(大宗商品交易中心同幢西边)。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。招标人要求所有投标人的法定代表人（携带本人身份证原件）或其委托代理人（携带授权委托书原件及本人身份证原件）准时参加开标会议。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为投标人默认开标结果。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

6.1本次招标公告在舟山市公共资源交易网（http://zsztb.zhoushan.gov.cn）、浙江交通网（http://jtyst.zj.gov.cn/）、中国建设中国建设招标网（http://www.jszhaobiao.com.cn/）上发布。

6.2评标结束后，招标人将评标结果等在舟山市公共资源交易网（http://zsztb.zhoushan.gov.cn）、浙江交通网（http://jtyst.zj.gov.cn/）上公示。

7、联系方式

招标人名称：舟山市六横开发建设投资有限公司

招标人地址：舟山市普陀区六横小郭巨

招标代理人名称：浙江自贸区中昊工程管理有限公司

招标代理人地址：舟山市临城街道百川道9号A12幢910室

联 系 人：王雨 联系电话/传真：0580-2119100

附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低条件）

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

说明：

1、本表所要求的业绩标准，投标人必须在第七章资格审查资料“（三）近年完成的类似项目情况表后附：

总承包业绩证明材料：①中标通知书或合同协议书复印件；②质量证明文件（水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书（或竣工验收现场核查报告）或交通（水运）质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或交通（水运）行业管理部门出具的水运工程竣工验收证书）的复印件。二者缺一不可，否则业绩不予认可。如果投标人提供的上述证明材料均无法体现出“投标人须知”附件要求的建设规模或技术指标，则投标人还需提供发包人或交通（水运）质量监督部门或项目所在地设区市交通（水运）行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可（项目完成情况：指项目已交（竣）工验收）。工程规模的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书（如有）。

设计业绩证明材料：①中标通知书或合同协议书复印件；②交通（水运）行业管理部门出具的施工图设计批复（或施工图设计审查意见）复印件。二者缺一不可，否则业绩不予认定。若上述资料未体现项目建设规模的，还须再附发包人或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 工程规模的解释顺序为：施工图设计批复（或施工图设计审查意见）、合同协议书、中标通知书（如有）。

2、设计施工总承包或设计采购施工（EPC）项目业绩不接受联合体项目。

3、合同协议书或中标通知书、质量证明文件等的单位名称与投标人名称必须一致，单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件，否则不予认可。

4、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足强制性业绩要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准。

附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）

说明：

1、有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准。

2、投标人须知第七章资格后审审查资料“主要人员简历表”后附：拟委任的主要人员身份证（第二代身份证须正反面复印）、职称证书复印件；项目经理、设计负责人和施工技术负责人的执业资格证书复印件；项目经理和施工技术负责人的安全生产考核合格证书（B类）复印件；投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员2021年4月-6月三个月内任意一个月参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

3、在建项目的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

拟委任项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：

a.若该合同协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”；

b.若该合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建项目”。

c. 该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建项目”。

4、“在建项目”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5、拟派的项目经理、设计负责人、施工技术负责人岗位不得相互兼任。