浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程海盐高桥改建工程施工招标公告

                                                                           招标项目编号: A3304240590001796001

1.招标条件

本招标项目浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程海盐高桥改建工程（以下简称本项目）已由海盐县发展和改革局以盐发改基础〔2021〕247号文批准建设，施工图已由浙嘉盐交许〔2021〕27号文许可。项目业主为海盐县望海新农村建设开发有限公司（招标人），建设资金来自上级补助及业主自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现对本项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格查审条件（最低要求）详见全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn、嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：海盐县望海街道。

2.2建设规模：本项目起点位于乡道609（君原-王家堰）K1+519处，向南跨越杭平申线（Ш级航道）后与吉意路相接。路线全长0.750km（K0+000至K0+750），全线共设大桥一座，平面交叉1处，圆管涵1道。桥梁全长340m，新建桥梁按60×7m通航净空标准进行建设，桥跨布置为6×25+90+4×25m，主桥上部采用90m钢管混凝土系杆拱梁，引桥上部采用25m装配式预应力砼T梁，先简支后连续结构，桥宽12m。路面结构采用4cmAC-13C改性细粒式沥青砼（骨料采用玄武岩）+6cmAC-20C中粒式沥青砼+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层，路基宽度12m。道路两侧安装路灯，南洋小区处设置100m声屏障，同步建设交通安全设施等相关配套工程。

2.3技术标准：本项目设计采用交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）及《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的三级公路标准进行设计，设计时速40千米/小时。

2.4计划工期：施工工期22个月，缺陷责任期24个月。

2.5招标范围：浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程海盐高桥改建工程招标文件规定的所有内容，包括拆除老桥、新建桥梁及桥头接线工程，具体详见工程量清单和施工图纸及合同条款所包含的相关施工范围与内容。

2.6标段划分：本次招标共设1个施工标段，即SG01标段。

2.7概算投资：本项目概算总投资为8027.3876万元，其中建安工程费为5265.4228万元。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格、公路工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见本公告附录1至附录5。

3.2若投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的应列入交通运输部网站(http://glxy.mot.gov.cn)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

3.5投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信惩戒对象”和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入“严重失信名单”。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年6月15日 9时00分至2021年7月6日9时00分登录“嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）”自行下载招标文件和施工图纸等相关资料。

5.现场踏勘与投标预备会

5.1现场踏勘时间： / ；地点： / 。

5.2投标预备会时间： / ；地点： / 。

6.投标保证金和投标文件的递交

6.1投标保证金：50万元，按照招标文件要求支付。

6.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间）2021年7月6日9时00分，地点为海盐县公共资源交易中心三楼321室（海盐县武原街道海政路333号）。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

招标公告及相关信息在全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn、嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）上发布。投标单位请在嘉兴市公共资源交易网（海盐）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hymain/）登录入口上操作。

8.联系方式

招标人：海盐县望海新农村建设开发有限公司 招标代理：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地址：海盐县望海街道长丰路3号 地址：海盐县武原街道河滨西路126号

邮政编码：314300 邮政编码：314300

联系人：蒉文峰 联系人：宣建华

电话：0573-86181082 电话：0573-86981598

传真：/ 传真：0573-86982588

2021年6月15日

附录

                     附录1 资格审查条件（资质最低条件）

                 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

                     附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：

1、投标人应在“第八章 投标文件格式”的“2016年1月1日以来完成的类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由项目发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。四者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（以下情形除外：1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料），否则业绩不予认可。

3、工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书、含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

                附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：1、投标人有行贿犯罪行为认定：由投标人自行书面如实填报，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视作投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。

2、对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目经理，招标人定标前将通过中国裁判文书网 （http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准。查实中标候选人或拟委任的项目经理自2018 年1月1日以来有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。

               附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

注：1、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为认定：全国检察机关停止提供行贿犯罪档案查询，投标人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录查询结果不再以检察机关档案为准，招标人在定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

2、在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

a.若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

b.若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

c.在建合同工程未通过交工验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5、项目经理担任类似项目的项目经理（或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。