京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段（新开挖航道段）黄家门桥第TJ标段施工招标公告

1．招标条件

本招标项目京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段（新开挖航道段）黄家门桥已由海宁市发展和改革局以海发改〔2020〕238 号文批准建设。项目业主为海宁市龙舟港航技贸发展有限公司，建设资金来自财政补助与自筹，资金已落实，招标人为海宁市龙舟港航技贸发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量和资格审查条件（最低要求）详见浙江江南要素交易中心网（http://hn.jxzbtb.cn) 和浙江政务服务网（http://www.zjpubservice.com）。

2．项目概况与招标范围

2.1本项目位于浙江海宁市；项目西侧起于杭州市余杭区与海宁市交界处，起点桩号为K1+676.586，路线自西向东上跨京杭运河二通道（内河限制性III级航道），跨航桥梁中心桩号为K2+000，终于海宁市规划景树街线位周介石桥附近，并与现状小路顺接，终点桩号为K2+500，路线全长823.4米。

本招标项目路线全长823.4米，其中新建黄家门桥长626.3米/1座，跨径分布为8×25+（55+90+55）+9×25，上部结构为连续箱梁和T梁，下部结构为实体墩、柱式墩、桩基础；桥梁接线长207.1米。

项目采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中的双向四车道二级公路并兼顾城市道路功能，设计速度60公里/小时，路基宽度为26米。桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。其余技术指标符合现行有关标准、规范的规定值，满足中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）相关规定。

本次招标为黄家门桥及海宁段桥梁接线工程的招标，估算总投资约1.3224亿元，其中建安费约1.2038亿元，工程建设期为20个月。

2.2京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段（新开挖航道段）黄家门桥施工招标划分1个标段，本次招标为第TJ标段；

第TJ标段：里程桩号K1+676.6～K2+500范围内的路基、路面、桥涵、交叉、改河改路、交通安全设施、照明设施、市政管线等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任，主要结构物包括新建桥梁626.3米/1座（上部结构采用T梁/现浇连续箱梁，下部结构采用柱式墩台/实体墩，桩基础；

计划工期：20个月，缺陷责任期 24 个月；

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包一级及以上资质，具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。

3.3投标人应列入交通运输部网站(Http://www.moc.gov.cn)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。具有控股和被控股关系的不同企业，或受同一人（法人或自然人）控股的不同企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位同时对同一标段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”）或国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业下属同一个一级子公司的二个及以上二级子公司不得同时对同一标段投标。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入 “失信惩戒名单”的投标人，不得参加投标。

4．招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审、不进行现场登记。凡有意参加投标者，于 2020年9月30日上午9时至2020年10月13日9:00时止，登陆“浙江江南要素交易网”，通过“浙江江南要素交易网上投标平台”自主登记。（未注册的单位，请参照浙江江南要素交易中心要求注册办理）。

4.2招标文件及图纸通过“浙江江南要素交易网上投标平台”在登记后自行下载。

5．投标文件的递交

5.1投标文件送交截止时间（投标截止时间，下同）为：2020年10月28日10时00分，投标人应于当日10时00分前将投标文件递交至浙江江南要素交易中心（第1开标室）。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.3招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江江南要素交易中心网（http://hn.jxzbtb.cn）和浙江政务服务网（http://www.zjpubservice.com）上发布。

7．联系方式

招标人： 海宁市龙舟港航技贸发展有限公司 招标代理：浙江远大工程咨询有限公司

地 址：海宁市海州西路85号 地 址：杭州市下城区昌化路18号3楼

邮 码：314400 邮政编码：310006

联系人：邱先生 联 系 人：项先生

电 话：0573-87232609 电 话：0571-87834316

传 真：0573-87222521 传 真：0571-87831861

海宁市龙舟港航技贸发展有限公司

2020年 9月 30日

附录1资格审查条件（资质最低条件）

标段	施工企业资质等级要求
第TJ标段	1、投标人应具备公路工程施工总承包一级及以上资质； 2、投标人应列入交通运输部网站（http://www.moc.gov.cn）中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。对于未进入最新公布的名录或单位名称与最新公布的名录不符的投标人，不得通过资格审查。

附录2资格审查条件（财务最低要求）

标段	财务要求
第TJ标段	承诺提供不少于1000（若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行）万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。

附录3资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
第TJ标段	自2015年7月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功完成过单跨跨度60m及以上二级（含）以上公路桥梁工程的施工。

注：

1、投标人应在“第八章投标文件格式”的“2015年7月1日以来完成的主要类似项目情况表”后附：

(1)中标通知书扫描件；(2)合同协议书扫描件；(3)质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件；（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中截图的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；上述资料缺一不可。

2、上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生合法变更的，但需提供合法变更的有效文件。

（2）施工单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，相关业绩信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。

3、如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

附录4资格审查条件（信誉最低要求）[1]

标段	信誉要求
第TJ标段	1、不存在投标人须知第1.4.3、1.4.4项的情形； 2、近三年（自2017年7月1日以来），投标人无行贿犯罪行为；

注：有行贿犯罪行为的认定：投标人无须提供，由招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目经理的行贿犯罪记录进行查询（时间以法院判决书判决日期为准）。

附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

人员	数量	资格要求
项目经理	1	1、有公路工程专业一级注册建造师证书，工程师及以上技术职称 2、有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 3、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。 4、近三年（自2017年7月1日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。
项目总工	1	1、有高级工程师及以上技术职称； 2、有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

注： 1. 拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：投标人无须提供，由招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目经理的行贿犯罪记录进行查询（时间以法院判决书判决日期为准）。

2.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》截图。