（招标文件）2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
| 所在地区： | 浙江-台州-椒江区 | 发布日期： | 2020年8月18日 |
台州市建设工程
招 标 文 件
招标项目：2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
招 标 人：台州医院恩泽妇产医院（盖章）
联 系 人： 王先生 联系电话：0576-81837977
招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司（盖章）
联 系 人： 何健永 联系电话：0576-88810077
2020年 08 月
目 录
投标须知前附表
|
序号 |
条款号 |
内 容 |
说明与要求 |
|
1 |
1.1 |
工程名称 |
2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期 |
|
1 |
1.1 |
建设地点 |
台州市椒江区 |
|
2 |
1.1 |
建设规模 |
本工程为台州医院恩泽妇产医院零星维修工程 |
|
3 |
1.1 |
承包方式 |
包工包料 |
|
4 |
1.1 |
质量标准 |
合格 |
|
5 |
1.1 |
工期要求 |
不超过90天（日历天）。 |
|
6 |
1.1 |
招标控制价 |
招标控制价800000元。 |
|
7 |
2.1 |
招标方式 |
公开招标 |
|
2.2 |
招标范围 |
招标人指定范围内的所有工程。 | |
|
9 |
3.1 |
资金来源 |
自筹100%。 |
|
10 |
4.1 |
投标人要求 |
建筑装修装饰工程专业承包二级及以上 |
|
11 |
4.1 |
项目负责人资格要求 |
建筑工程专业注册建造师二级及以上 |
|
12 |
4.2 |
是否联合体投标 |
本项目不接受联合体投标。 |
|
13 |
4.3 |
投标人确定方式 |
报名审查 |
|
14 |
13.1 |
投标文件组成 |
投标文件由商务标组成， 商务标包括： （1）投标函（附件一）； （2）项目负责人简历表（附件二）； （3）技术负责人简历表（附件三）； （4）项目管理机构配备表（附件四）； （5）主要施工机械设备表（附件五）； （6）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件六）； （7）证书材料： ①《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件（仅指浙江省省外企业）； ②《建筑业企业资质证书》复印件（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书打印件），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果为准。 ③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》复印件。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子资质证书打印件。 |
|
15 |
14.1 |
投标文件格式 |
1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
|
16 |
15.1 |
报价方式 |
下浮数报价法 |
|
17 |
16.4 |
有效报价范围 |
投标总报价上限为760000 元（招标控制价*95%）。投标人报价超过投标总报价上限的，作无效标处理。 |
|
18 |
17.1 |
投标担保要求 |
1、担保金额：10000元。 2、担保形式：现金。 |
|
19 |
18.1 |
投标有效期 |
60日历天（自投标截止日起计算） |
|
20 |
19.1 |
投标文件份数 |
投标文件提供正本一份、副本四份 |
|
21 |
20.3 |
投标文件 密封及装订 |
投标文件的商务标单独密封。 |
|
22 |
21.1 |
投标文件提交地点与开标地点 |
台州医院恩泽妇产医院 2 楼行政会议室。 |
|
23 |
21.1 |
投标文件提交截止时间与开标 时间 |
2020 年 月 日 15 时 00 分； |
|
24 |
21.2 |
投标文件 递交要求 |
1、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： 若是投标人的法定代表人参加开标会议的，应持本人的有效身份证原件及复印件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则投标文件不予签收。 若是投标人委托代理人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件及复印件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件）。 |
|
25 |
24.3 |
开标顺序 |
1、密封情况检查：由投标人法定代表人（或委托代理人）检查并签字确认； 2、开标顺序：直接开商务标。 |
|
26 |
33.1 |
评标办法 |
采用综合评估法 |
|
27 |
35.3 |
工程担保 |
履约担保金额为中标合同金额的5%。 |
|
28 |
36.1 |
特别说明 |
当电子版本的招标文件与书面版本的招标文件不一致时，以招标人和招标代理机构盖章的书面版本招标文件为准。 |
第一章 投标须知
第一节 总 则
1.工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。
2.招标范围
2.2 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表。
3.资金来源
3.1 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。
4.投标资格
4.1 投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表。
4.2 投标人确定方式详见本须知前附表。
5.投标费用
5.1 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。
5.2 招标文件工本费500元。
5.3 招标代理费4000元，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。
6.现场条件
6.1 发包人提供的施工条件为现状，承包人自行组织现场踏勘了解，对于后续施工过程出现各种不利条件，请投标人在报价中综合考虑，相关费用不再另行计取。
7.踏勘现场
7.1 投标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
7.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
7.3 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。
第二节 招标文件
8.招标文件的组成
8.1 招标文件包括下列内容：
第一章 投标须知及投标须知前附表；
第二章 合同条款；
第三章 评标办法；
第四章 投标文件格式；
其他附件材料：
（1）施工图预算书（以下简称招标人预算书，实物工程量清单已在内）；
（2）施工图纸。
8.2 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
8.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.招标文件的澄清
9.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于在投标截止时间前，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
10.招标文件的修改
10.1 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。
10.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。
11.招标文件的备案
11.1 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标人盖章的一律无效。
12.招标文件的解释权
12.1 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。
第三节 投标文件的编制
13.投标文件的组成
13.1 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。
14.投标文件的格式
14.1 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表。
15.投标报价组成
1.1 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、招标人预算书，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。总报价以人民币元计，小数点后取2位。
1.2 工程量：根据完整的施工图纸及有关资料，以统一计量单位、统一项目划分、统一工程量计算规则(《浙江省建设工程计价规则（2018版）》）及补充综合解释等原则计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。
16.投标报价要求
16.1 招报价方式采用明标暗投的方式进报价，投标报价为总价报价。
16.2 投标人的报价要求详见本须知前附表，未按要求报价的，作无效标处理。
17.投标担保
17.1 投标人按本须知前附表规定提交投标担保。投标担保要在投标文件递交截止时间前和投标文件一并向招标人递交。
17.2 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
17.3 投标担保按以下方式退还：
（1）中标候选人的担保将在合同签定后无息退还；
（2）未中标的投标人的投标担保在评标会议结束后当场退还；
（3）其余投标人（含无效标的）在评标会议结束后当场退还。
17.4 如投标人有下列情况，投标担保将被没收：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；
（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。
（4）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。
18.投标有效期
18.1 投标有效期详见本须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
18.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
19.投标文件的份数和签署
19.1 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。
19.2 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。
19.3 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。
第四节 投标文件的递交
20.投标文件的装订、密封与标志
20.1 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。
20.2 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。
20.3 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。
21.投标文件的递交
21.1 投标人应按本须知前附表规定的地点和截止时间前提交投标文件。
21.2 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。
22.投标截止期
22.1 投标文件的截止时间详见本须知前附表。
22.2 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
22.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
23.投标文件的补充、修改与撤回
23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。
第五节 开 标
24.开标
24.1 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。
24.2 开标会议由招标人组织并主持。
24.3 开标顺序详见本须知前附表。
25.投标文件公布
25.1 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。
第六节 评 标
26.评标会议
26.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
26.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
26.3 评标委员会在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。
27.评标过程的保密
27.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
27.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
28.投标文件符合性鉴定
28.1 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。
28.2 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
29.投标文件的澄清
29.1 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
30.投标文件的评审
30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：
（1） 投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；
（2） 投标文件由同一单位或同一人编制；
（3） 投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；
（4） 投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；
（5） 涉嫌故意拉高或压低投标报价。
30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：
（1） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（2） 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；
（3） 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；
（4） 商务标组成不符合招标文件要求的；
（5） 法律法规规定无效标的。
30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：
（1） 投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；
（2） 招标文件报价要求中规定作无效标的；
（3） 违反招标文件其他实质性条款规定的。
30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：
（1） 经商务标修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；
（2） 招标文件中其他内容明确规定作无效标的。
30.5因有效标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。但经评标委员会商定，确实剩余有效报价仍具有竞争性，招标继续有效。
31.评标办法
31.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表，具体内容详见本招标文件第三章。
第七节 授予合同
32.中标候选人公示
33.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人进行公示，公示期不得少于3个工作日。
33.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人提出， 招标人应给予答复。
33.履约担保
34．1第一中标候选人应在公示结束后5日内，按要求向招标人提交履约担保。未按要求提交的，招标人有权取消其中标资格并没收投标担保。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保应采用银行保函或专业担保公司保证方式，担保人应当是在台州市内注册的银行或专业担保公司，并已在招标监管机构办理登记手续。如不能办理担保采用现金的，履约担保必须解入招标文件规定前附表规定的招标人帐户。
34.中标通知书
34.1 招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人（须按35.要求提交相关材料）。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标
34.2 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
34.3 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。
35.合同签订
35.1 自《建设工程中标通知书》发出之日起5个工作日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
35.2 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，正式签订施工合同。
35.3 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。
第二章 合同条款
合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。
合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：台州医院恩泽妇产医院
承包人（全称）： 。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期。
工程地点： 台州市椒江区。
工程内容： 本工程为台州医院恩泽妇产医院零星维修工程。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号： / 。
资金来源： 自筹 。
二、工程承包范围
承包范围： 发包人指定范围内的所有工程 。
三、合同工期
开工日期： 。（具体以发包人开工通知为准）
竣工日期： 。（按开工通知的工期顺推）
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准： 合格 。
五、合同价款
结算率： %
金额（大写）： 元（人民币）￥： 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、招标文件
4、投标书及其附件
5、本合同专用条款
6、本合同通用条款
7、标准、规范及有关技术文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点： 台州医院恩泽妇产医院 。
本合同双方约定 双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后 后生效。
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
发包人： （公章） 承包人： （公章）
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
第二部分 通用条款(略)
第三部分 专用条款
一、总则
1、词语定义
需要重新定义的词语和新定义的词语： 按通用条款规定办理 。
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件组成及优先解释顺序：按通用条款, 招标文件作为合同文件的组成，其顺序排列在中标通知书与投标文件之间。
2.2合同生效的条件：双方法人（或委托人）签字、盖章后生效
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
3.2 需要明示的法律、行政法规：现行的法律、行政法规。
3.3 适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。
发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。
国内没有相应标准、规范时的约定： / 。
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： / 。
发包人对图纸的保密要求： 无 。
使用国外图纸的要求及费用承担： 无 。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名： 。
职务： 。
发包人委托的职权： 。
需要取得发包人批准才能行使的职权： 。
5.3 发包人派驻的工程师
姓名： 。
职务： 。
职权： 。
5.6 不实行监理的，工程师的职权： 。
7、项目负责人
姓名： 。
职务： 项目负责人 。
8、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： / 。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： / 。
（6）水准点与座标控制点交验要求： / 。
（7）图纸会审和设计交底时间： / 。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： / 。
（9）双方约定发包人应做的其他工作： / 。
8.2 发包人委托承包人办理的工作：施工许可证办理。
9.承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无；
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行负责；
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： / 。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；
(8)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款；
(9)双方约定承包人应做的其他工作：不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计。每月25日前向工程师和发包方提供下一月进度计划和施工方案。 承包人收到发包人开工通知后，在3天内开工。
工程师确认的时间：承包人提交后7天内批复。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求： / 。
13、工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：按《通用条款》执行。
四、质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。
19.工程试车
19.5 试车费用的承担： / 。
五、安全施工
本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2 本合同价款采用 固定结算率 方式确定。
合同价款中包括的风险范围：
1、承包人投标承诺的结算率一次性包死；本工程结算价按以下约定规则计算工程造价并结合工程结算率，即工程结算价=工程造价×结算率，工程结算率=合同价/招标控制价。
2、结算编制依据：按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定编制，并结合结算率方式结算，工程量按本合同相关条款约定按实结算，除专用合同条款约定价格可以调整的外，其他均不得调整。
3、管理费、利润、施工组织措施费（施工组织措施费只计取如下费用：安全文明施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费）等根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及省市相关文件，按单独装饰工程中值计取。税金、规费按规定计取。
4、结算价的人工费价格按照施工期所有月份《台州造价》正刊信息价对应的人工费平均价计取。计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价（含税金、规费等其他费用）按技术工260元/工日、普工200元/工日计取），点工部分工程结算时不作下浮，可计取税金和管理费，不计取其他费率。
5、结算价的机械费按照【浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）】有关规定计取，机械人工、汽油、柴油、电单价同上述人工费与下列第6款材料价格计取办法。
6、结算价的材料价格按照施工期所有月份《台州造价》正刊信息价对应的材料费平均价计取，并按照以下对应顺序和方法计取：a.按《台州造价》正刊所对应的台州市区信息价计取。b.无《台州造价》正刊信息价的材料，可参考《浙江造价信息》正刊信息价计取。c.以上价格均无的，则由发包人组建询价小组（监理单位共同参与询价），经询价小组进行市场询价确定。无价材料价格，询价小组应结合招标文件《主要材料、设备品牌表》中的品牌进行市场询价确定，该签证价不下浮。
注：以上涉及《台州造价》正刊信息价和《浙江造价信息》正刊信息价的，按本合同签订当月的《台州造价》正刊信息价和《浙江造价信息》正刊信息价为准。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价款调整方法：
（一）工程量按照业主提供的施工图纸及本招标文件规定的相关定额与规定计算，由承包人计量、监理审核、发包人及有关部门核准，按实结算。
（二）招标时发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误，可按实调整。
（三）暂定价材料及变更引起的无价材料按采购当期信息价计算，无信息价的按采购前发包人的签证或招标价格结算。
（四）实际施工时，未达到施工安全文明有关规定的，在结算时扣减施工组织措施费中的相应费用。
结算：按上述条款组价后乘以投标承诺的结算率(结算率=1-下浮率)即为最后结算价。
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素： / 。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程不支付预付款。
扣回工程款的时间、比例： / 。
25、工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：本工程按进度结算工程款，承包人必须在确认已完工程量后3日内将实际完成的工程量报告送交工程师。
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
本工程不支付预付款，工程进度完成80%时支付合同价的50%，工程完工通过验收审计后付工程款的98.5%，余款1.5%竣工验收后满一年后7天内一次性付清。（质保期为满1年）。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符；
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符；
（3）承包人可代为调剂串换的材料；
（4）到货地点与一览表不符；
（5）供应数量与一览表不符；
（6）到货时间与一览表不符。
27.6 发包人供应材料设备的结算方法： / 。
28、承包人采购材料设备
28.1 承包人采购材料设备的约定：
1、本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管，在报价时应充分考虑施工期间的市场价格因素，价格为一次性包死价格，在合同实施过程中无论任何原因均不得调整。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。
2、所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需经发包人认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。
3、凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担，零星工程中所需的材料品牌、规格及单价以附表八为准。
4、无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类货物总价），须通过公开招标确定其价格，并由承包人联合发包人共同采购；其他无承包价（暂定价）材料等由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。
5、所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位检测合格后方可使用。
6、根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
八、工程变更
30.1实际施工时，涉及到工程量的归属由发包人确定。当本工程需要变更时，应经发包人设计单位、监理单位认可后出具变更联系单。
30.2发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或要求调整任何单价。
九、竣工验收与结算
33.7工程结算由有关部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费（按5%的费率，基数为超过送审造价5%的幅度以外的核减额）由承包人负责。
32、竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定： / 。
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：
合同工期以承包人的投标承诺书的承诺工期为准。此工期是指发包人发出开工通知书之日起至承包人完成合同范围内的全部工程量，交齐施工技术及质保资料，提出验收报告，由发包人组织质监、监理、设计等部门进行验收，经发包人核实签字之日止，如验收达不到合格等级需返修的，则返修时间计入施工工期，不予顺延。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任；
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任；
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任；
双方约定的发包人其他违约责任。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人应在合同约定的时间内竣工，每延误一天罚2000元。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，再全额没收履约担保，并处以工程决算总造价5%的罚款并补偿发包人因此而遭受的损失。由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。
双方约定的承包人其他违约责任：
承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员记分管理办法》（台建规[2006]328号）执行；项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的1％；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.5％；每半天考勤一次，每月结算。对所有进场作业人员进行指纹考勤，动态管理。
机械设备按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每不能兑现一项扣除履约担保金额的2％。
本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。
承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
37、争议
37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）请建设行政主管部门调解；
（2）采取第 二 种方式解决。第一种解决方式：约定向 仲裁委员会 提请仲裁；第二种解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程主体结构（或关键性工作）必须由承包人自行完成，如专业工程确需分包，承包人应提交分包人的资料，并符合以下的要求：
1、分包单位资质须符合相应资质条件；
2、承包人的投标文件及中标后签署的合同协议，对分包单位亦受法律约束；
3、分包单位选择必须经发包人、承包人共同确定。
39、不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定： / 。
40、保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容： / 。
发包人委托承包人办理的保险事项： / 。
（2）承包人投保内容：按规定必须投保的强制性保险。
41担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人应按招标文件要求提供履约担保。履约担保待获工程验收证书后10日内结清。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应款项的履约担保。
（3）双方约定的其他担保事项： 无 。
46、合同份数
46.1 双方约定合同副本份数： 肆份 。
47、补充条款
47.1以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取。
（1）垃圾、土方开挖及外运应按当地有关要求办理，如垃圾、土方运至指定地点集中处理等。由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。
（2）机械运杂费：承包人不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整，一次性包死。
（3）自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。
（4）因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。
（5）承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、人员、材料堆场等，必须控制在总平规定范围内，如果超越了该范围而引起的二次搬运及施工场地原因产生的二次搬运费等费用，均已含合同价款内。
（6）凡招标文件中没明确允许补差或建设主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。
第四部分 工程质量保修书
发包人(全称)： 台州医院恩泽妇产医院
承包人(全称)： 。
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期 （工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：改造工程 。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）改造工程为 1 年；
2.2 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到报修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。
3.2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、质量保修金的支付
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日 年 月 日
第五部分 工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
工程项目地址：台州市椒江区
建设单位（甲方）：台州医院恩泽妇产医院
施工单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任书一式陆份，由甲乙双方各执贰份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
甲方监督单位（盖章） 乙方监督单位（盖章）
年 月 日 年 月 日
1. 工程概况
1.1招标工程：2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
1.2建设规模：本工程为台州医院恩泽妇产医院零星维修工程。
1.3建设地点：台州市椒江区
2. 技术规范及标准
2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
《工程测量规范》GB50026-2007
《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002
《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、J220-2002
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002
《混凝土质量控制标准》GB50164-92
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006
《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92
《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003
《钢筋机械连接通用技术规程》GBJ107-2003、J257-2003
《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002
《屋面工程技术规范》GB50207-2002
《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002
《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002
《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222－95
《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2001
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－87
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-92
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96
……
2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。
3．材料质量要求
（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。
（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。
（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
3.3 供应要求
（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。
（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
4．工程管理的要求
4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
5．其他
附件：主要设备材料备选品牌一览表
|
序号 |
材料名称 |
备选品牌或厂家 |
备注 |
|
1 |
水泥 |
国标，符合相关要求 |
|
|
2 |
钢材 |
国标，符合相关要求 |
|
|
3 |
乳胶漆 |
立邦、多乐士、华润或相当于 |
|
|
4 |
地砖、面砖、瓷砖 |
新中源、诺贝尔、鹰牌、亚细亚或相当于 |
|
|
5 |
轻钢龙骨 |
安氏大地、拉法基、杰科或相当于 |
|
|
6 |
石膏板 |
千年舟、龙牌、泰山或相当于 |
|
|
7 |
细木工板等板材 |
千年舟、兔宝宝、莫干山或相当于 |
|
|
8 |
电工管/给排水管 |
中财、公元、伟星或相当于 |
|
|
9 |
电线 |
中策、古钟、开开或相当于 |
|
|
10 |
开关插座 |
德力西、正泰、人民电器或相当于 |
|
第四章 评标办法
本工程项目的评标办法采用综合评估法。
一、资格审查
评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的资格内容进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。
二、商务标评审（100分）
（一）评标标底价
最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留整数）
调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。
（二）商务标得分
投标人的投标报价等于评标标底价的得100分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=100-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。
三、评标总得分的确定
投标人的评标总得分＝商务标得分。
四、中标候选人的确定
评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：
（一）投标报价低者；
（二）抽签确定。
第五章 投标文件格式
2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
投 标 函
台州医院恩泽妇产医院（招标人）：
一、根据你方的2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：
1、愿以总报价人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整。(小写￥： 元)承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、工期：不超过 天（日历天）。
3、工程质量等级合格；
4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。
二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
五、你方可通过下列人员对我方的商务标进行质询：
编制人（1）姓 名： 有效联系电话：
身份证号：
编制人（2）姓 名： 有效联系电话：
身份证号：
日期： 年 月 日
2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
项目负责人简历表
|
姓名 |
|
性别 |
|
年龄 |
|
专业 |
| |
|
资质等级 |
|
职称 |
|
学历 |
| |||
|
参加工作时间 |
|
从事项目负责人年限 |
| |||||
|
简
历
|
| |||||||
日期： 年 月 日
2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
技术负责人简历表
|
姓名 |
|
性别 |
|
年龄 |
|
专业 |
|
|
职称 |
|
毕业院校 |
|
学历 |
| ||
|
参加工作时间 |
|
从事技术负责人年限 |
| ||||
|
简
历
|
| ||||||
日期： 年 月 日
2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
项目管理机构配备表
|
序号 |
职务 |
姓名 |
性别 |
年龄 |
职称 |
本岗工龄 |
证书号码及 身份证号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法定代表人（签字或盖章）： 投标人（盖章）：
日期： 年 月 日
2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期
主要施工机械设备表
|
序号 |
设备名称 |
规格型号 |
数量 |
设备能力 |
进场时间 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法定代表人（签字或盖章）： 投标人（盖章）：
日期： 年 月 日
台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 2020年台州医院恩泽妇产医院零星工程三期（工程项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：
投 标 人（盖章）：
法定代表人授权委托书
（参考样张）
本授权委托书声明：我 （姓名）系
（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位 （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加 （招标人）的 （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。
投标人（盖章）：
法定代表人（盖章）：
代理人： 性别： 年龄
身份证号码： 职务：
授权委托日期： 年 月 日
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目，从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。